建筑钢材买卖合同

建筑钢材买卖合同

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的建筑钢材买卖合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

买受方：___________

出卖方：___________

工程名称：___________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

第一条钢材的规格、数量、价格

本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。

第二条合同价款及支付

2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。

2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。

2.3交货地点：本项目工程工地。

2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。

第三条计量

3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。

第四条供应时间和地点

4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。

第五条其他约定事项

5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。

5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务

6.1买受方的义务

6.1.1按合同约定支付价款。

6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。

6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。

6.2出卖方的义务

6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。

6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。

6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。

第七条违约责任

7.1买受方的.违约责任

7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。

7.2出卖方的违约责任

7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。

7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。

7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。

第八条争议的解决方式

8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。

8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力

9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。

9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。

9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。

第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文

买受方：(公章)成都建工集团总公司

委托代理人：___________

电话：___________

开户行：___________

账号：___________

出卖方：(公章)___________

销售部委托代理人：___________

电话：___________

开户行：___________

账号：___________

合同签订日期：___________年___________月___________日

一、双方当事人

供方：（以下简称甲方）签订地点：

需方：（以下简称乙方）签订时间：

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

三、交（提）货地点、方式：送到厂。

四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。

五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。

六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾

七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。

八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。

九、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。

十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方(卖方)：__________

住所：__________

电话：__________

甲方法定代表人：__________

甲方委托代理人：__________

乙方(买方)：__________

住所：__________

电话：__________

乙方法定代表 ……此处隐藏1050个字……计划依据。

需方指定 （身份证号码： ，电话： ）为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。

在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或E-mail、传真方式通知供方，供方E-mail： ，传真 .

接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。

需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

线材按过磅重量计算（磅差±0.3%），螺纹钢、圆钢以理算重量计算。

所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。

8、供方指定___________、___________为对账人，（其中一人即可），需方指定___________、___________为对账人，（其中一人即可）。

五、验收方法：

1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。

2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准；初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管；供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。

4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。

5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。

六、结算和付款方式：

供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。

七、有关责任：

1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。

2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延；在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。

3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知；同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行；遇价格下调时，按原价执行；推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。

4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。

5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。

6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。

7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。

8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货，逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力（只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾）的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、解决合同纠纷的方式：

本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

十、其它条款：

双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。

十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜

，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。

供货方：（盖章） 需货方：（盖章）

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日

20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。